【實用】裝修合同模板集錦5篇

隨著時間的推移，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編精心整理的裝修合同5篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

發(fā)包方（甲方）：

地址：

聯(lián)系電話：

承包方（乙方）：

地址：

聯(lián)系電話：

按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

第一條 工程概況

1.1 工程名稱：__________營業(yè)廳裝修。

1.2 工程地點：__________________________________________________。

1.3 承包范圍：按本工程圖紙及說明。

1.4 承包方式：包工包料。

1.5 工期：本工程自_________年_____月_____日開工，于_________年_____月_____日竣工，共計_________天。

1.6 工程質(zhì)量要求：__________________________________________________。

1.7 合同價款（人民幣大寫）：___________________________元整，小寫（￥：___________元）。

第二條 甲方工作

2.1 委派______________________為甲方現(xiàn)場代表，負責合同履行及與乙方接洽，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其它事宜。甲方意見均需通過甲方現(xiàn)場代表與乙方接洽。

2.2 開工前三天，向乙方提供確認的施工圖紙或作法說明壹份。

2.3 負責提供水源、電源為乙方使用，費用由甲方負責。

2.4 負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系；協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消除、垃圾處理等工作。

2.5 如確需改動原建筑物或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)，并承擔有關費用。

2.6 施工期間甲方仍需使用部分，要負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防工作。

第三條 乙方工作

3.1 委派______________________為乙方現(xiàn)場代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、保量的按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3.2 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程，防火、安全、環(huán)境保護規(guī)定。做好施工現(xiàn)場管理，施工現(xiàn)場應配備干粉滅火器，施工過程中發(fā)生的一切安全事故責任由乙方承擔。

3.3 保護好原有的家具和陳設，保證室內(nèi)上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（居民）的關系。

3.4 保證施工現(xiàn)場的清潔，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理工作。

3.5 工程竣工未移交甲方之前負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

第四條 關于工期的約定

4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2 因甲方原因未按約定完成工作或相關事宜，影響工期，工期順延。

4.3 因乙方責任，不能按期開工或中途停工，影響工期，工期不順延。

4.4 因甲方原因造成設計變更或非乙方原因造成的①工程量變化或設計變更、②不可抗力（停水、停電）、③甲方同意工期順延的其它情況；導致停工8小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應順延（以8小時為一個工作日順延）。

第五條 關于材料供應的約定

5.1 凡由乙方負責采購供應的材料、設備（另附清單），應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。由乙方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由乙方承擔。

5.2 凡由乙方采購的材料、設備，應提供合格證明及必要的檢驗報告。

第六條 有關安全生產(chǎn)和防火的約定

6.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規(guī)范。

6.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《中華人民共和國消防法》和有關安全施工的法規(guī)、規(guī)范。

6.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失。

6.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防和防火規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的經(jīng)濟損失。

第七條 關于工程質(zhì)量及驗收的約定

7.1 以施工圖紙、設計變更的內(nèi)容和裝飾工程質(zhì)量驗收規(guī)范；

7.2 乙方應在辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)前3天通知甲方參加。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方應向甲方發(fā)出書面催辦通知，甲方接到該通知5個工作日后無正當理由仍不參加驗收的，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

7.3 由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

7.4 由于乙方原因造成質(zhì)量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

7.5 工程完工后，乙方應及時通知甲方驗收，并提供竣工資料和竣工報告1份。甲方自接到驗收通知5日內(nèi)組織驗收，驗收合格視為竣工，并辦理驗收、移交手續(xù)。由于驗收不合格需改進而造成工期延誤的，按本合同第10.2條執(zhí)行。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。

第八條 關于工程價款及結(jié)算的約定

8.1 本合同生效后5日內(nèi)甲方預付給乙方本合同第1.7條約定工程總價款的40％；項目工程墻面、地面基本完工或總工程進度達到50%后，付進度工程款，付款額為合同工程款的40%；工程完工辦理整體驗收合格手續(xù)后，甲方再支付給乙方工程總價款的15％；余結(jié)算工程總價款的5％作為保修金，保修期滿無工程質(zhì)量問題甲方一次性付清給乙方。

8.2 在施工過程中因甲方原因變更施工設計方案使得施工造價增高或增加施工項目的，甲方追加相應的工程款給乙方。

甲方應當支付乙方總價款人民幣_____________元整，大寫人民幣_____________________________元整。

第九條 保修

9.1 保修內(nèi)容、范圍：本工程承包施工項目范圍，詳見預結(jié)算書。

9.2 保修期限：____ ……此處隱藏2836個字……賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計算。

經(jīng)審理查明，原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應賠償50元等內(nèi)容。合同簽訂后，被告進場進行施工，原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中，雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產(chǎn)生矛盾，原告曾對被告使用的材料提出異議，被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現(xiàn)場，致成訟。

【案件要點】：是否應解除合同，退還裝修費?

【律師評析】

審理中，經(jīng)原告申請，本院委托某某工程造價咨詢公司對系爭房屋內(nèi)被告已施工的工程價格進行審價，該公司經(jīng)審核后確認被告已施工工程造價為33945元。

審理中，原告稱系爭房屋經(jīng)有關部門對施工工程進行審價后，原告為減少損失，于20xx年4月7日對該房屋進行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限，從而支持原告有關租金損失計算至20xx年5月7日的訴請。

本院認為依法成立的合同受法律保護，當事人按照約定履行各自的合同義務。本院原、被告簽訂的合同系雙方當事人真實意思的表示，并未違反法律規(guī)定，依法應認定為有效。被告在施工過程中，未嚴格按照合同約定履行合同義務，且在工程未完工的情況下擅自退場，造成逾期竣工及系爭房屋長期空置，原告據(jù)此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當，應予支持。被告已施工工程經(jīng)審計價格為33945元，原告據(jù)此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應予支持。至于原告主張的在外租房損失一節(jié)，本院認為被告逾期竣工導致原告無法按期入住，原告已提出證據(jù)證明其在外租房居住，該損失被告理應賠償，至于賠償?shù)臉藴时驹簩⒏鶕?jù)本案案情并結(jié)合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規(guī)定，判決如下：

一、解除原告曹某與被告某某室內(nèi)裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;

二、被告某某室內(nèi)裝潢公司應于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;

三、被告某某室內(nèi)裝潢公司應于本判決生效之日起十日內(nèi)返還原告曹某裝修工程款6055元;

四、被告某某室內(nèi)裝潢公司應于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告曹某租金損失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元計算)。

如果付款義務人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

案件受理費650元，審價費1500元，由被告某某室內(nèi)裝潢公司負擔。

發(fā)包方（甲方）：

承包方（乙方）：

資 質(zhì) 等 級 ：

合 同 編 號 ：

武 漢 建 筑 裝 飾 協(xié) 會

聯(lián)合監(jiān)制

武 漢 市 工 商行政管理局

使 用 說 明

1、本合同適用于武漢市行政區(qū)域內(nèi)的住宅裝飾裝修工程。

2、工程承包方（乙方）應當持有工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，和建設行政主管部門核發(fā)的建筑裝飾企業(yè)資質(zhì)證書貨住宅裝飾裝修行業(yè)自律管理準入證書。

3、甲、乙雙方應執(zhí)行《武漢市住宅室內(nèi)裝飾裝修工程計價管理辦法（試行）》。（武建〔20xx〕265號）

武漢地區(qū)住宅室內(nèi)裝飾裝修工程合同

合同編號：

發(fā)包方（甲方）： 身份證號碼： 聯(lián)系（通信）地址： 電話： 手機：承包方（乙方）： 公司地址： 法定代表人：電話： 負責人：職務：簽約人（或代理人） 電話： 依照《中華人民共和國合同法》、建設部《住宅室內(nèi)裝修管理辦法》及其他有關法律法規(guī)，結(jié)合家裝工程施工特點，雙方協(xié)商一致，簽定本合同。

一、工程概況

1、工程地址：

2、建筑面積：_________㎡。

3、戶型：_________室_________廳_________衛(wèi)，為平層□，

或錯層□，或復式□，或別墅□。（□為確定的內(nèi)容，以√或×表示，下同。）

4、承包方式：雙方商定采用下列第_________種方式承包：①乙方包工、包輔助施工材料、包全部□或部分□主材（以"甲方委托乙方代購主材清單"為準）。②乙方包工、包輔助施工材料，甲方提供主材（見甲方提供材料明細表）。③其他方式_________。

5、施工內(nèi)容：（附施工說明、施工圖及工程報價單）。

6、施工日期：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

7、合同付款：（大寫）竣工后據(jù)實復核結(jié)算□；合同款包干□。

8、支付方式：合同簽定后，甲方預付30％工程款_________元；水電等隱蔽工程驗收后支付40％工程款_________元；家私、天花、廚衛(wèi)等中間工程驗收后支付25％工程款_________元；工程竣工驗收合格后支付5％的尾款_________元。

9、甲方向乙方支付定金和工程款時，應認真核對乙方收款印鑒，取得乙方蓋有"財務專用章"的收據(jù)或發(fā)票，除此以外的憑證，乙方不認可。

二、施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

1、甲方自行設計提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。

2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。設計費（大寫）_________元。（此費用由甲方支付□；此費用予以減免□）。

三、甲方工作

1、若由甲方自行設計的，開工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工說明，并進行現(xiàn)場交底。

2、審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說明及提出交的工程報價單，并分別鑒字認可。

3、開工前尾乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括搬清家內(nèi)家具、陳設，和歸堆、遮蓋，以不影響施工尾原則。

4、提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續(xù)及支付相關費用。

5、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系。

6、及時提供符合設計要求、正規(guī)廠家合格的自備材料和設備。

7、組織好工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質(zhì)量驗收。

四、乙方工作

1、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全法和環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說明進行施工，按期保質(zhì)完成裝修工程。

2、若由乙方設計，開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明，并進行現(xiàn)場交底。